Découverte fortuite d'amiante non signalée avant travaux — carreleur
Que faire en cas de decouverte d'amiante en cours de chantier En cas de découverte d'amiante sur votre chantier de carrelage, vous devez immédiatement arrêter les travaux dans la zone concernée et évacuer le personnel. Il est également impératif d'informer sans délai le maître d'ouvrage pour lancer la suite des démarches.
Pourquoi ça vous coûte cher
Vous déposez de la vieille colle de carrelage ou une chape suspecte, et là, doute sur l'amiante : c'est l'arrêt net du chantier. Pour vous, artisan carreleur, cela se traduit par un arrêt total sur la zone, des retards en cascade qui déccalent vos chantiers suivants, et un surcoût de désamiantage non budgété au devis initial qui pèse lourd sur votre trésorerie.
Coût typique : Arrêt total du chantier, surcoût de désamiantage non budgété et retards en cascade.
Ce que dit la loi
Les articles R. 4412-94 et suivants du Code du travail encadrent strictement le risque amiante et imposent un arrêt immédiat des travaux dès sa mise en évidence. La reprise du chantier ne peut se faire qu'après la rédaction d'un plan de retrait adapté, réalisé par une entreprise certifiée.
Comment faire, concrètement
Arrêter immédiatement tous les travaux de carrelage ou de dépose dans la zone concernée.
Évacuer tout le personnel présent de la zone à risque pour protéger la santé de l'équipe.
Informer immédiatement le maître d'ouvrage de la découverte pour acter la situation.
Attendre la mise en place d'un plan de retrait adapté par une entreprise certifiée avant toute reprise.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent
Continuer à poser ou déposer du carrelage en pensant finir rapidement malgré le doute.
Balayer ou nettoyer les poussières suspectes avec un matériel non adapté.
Oublier d'avertir officiellement le maître d'ouvrage et tenter de masquer le problème.
Questions fréquentes
Puis-je continuer à carreler dans une autre pièce si j'ai trouvé de l'amiante dans la cuisine ?
L'arrêt des travaux concerne la zone contaminée. Cependant, la présence de fibres volatiles impose de sécuriser tout le chantier et de stopper l'activité tant que l'évaluation des risques n'est pas claire.
Qui doit payer le désamiantage imprévu sur mon chantier ?
Le coût du désamiantage ne relève pas de votre prestation initiale de carreleur. Il doit faire l'objet d'un échange avec le maître d'ouvrage pour établir un avenant avec une entreprise certifiée.
Comment savoir si la colle ou la dalle contient de l'amiante avant de casser ?
Si le bâtiment date d'avant juillet 1997, un repérage amiante avant travaux (RAAT) doit normalement être réalisé. En cas de découverte fortuite malgré tout, l'arrêt immédiat reste la seule règle.