Découverte fortuite d'amiante non signalée avant travaux — façadier
Que faire en cas de decouverte d'amiante en cours de chantier En cas de découverte d'amiante sur votre chantier de façade, vous devez immédiatement arrêter les travaux dans la zone concernée et évacuer votre personnel. Informez sans délai le maître d'ouvrage pour bloquer la situation avant toute reprise.
Pourquoi ça vous coûte cher
En plein piquage d'enduit ou démolition de modénatures anciennes, vous tombez sur une sous-couche suspecte ou des panneaux amiantés. Pour votre entreprise de façade, c'est la douche froide : arrêt total du chantier, surcoût de désamiantage non budgété dans votre devis initial, et retards en cascade qui décalent vos chantiers suivants et impactent votre trésorerie.
Coût typique : Arrêt total du chantier, surcoût de désamiantage non budgété et retards en cascade.
Ce que dit la loi
Les articles R. 4412-94 et suivants du Code du travail encadrent strictement le risque amiante et imposent l'arrêt immédiat des travaux dès qu'une telle suspicion surgit sur un chantier.
Comment faire, concrètement
Arrêter immédiatement les travaux de piquage, ponçage ou sablage dans la zone concernée
Évacuer tout le personnel façadier hors de la zone à risque
Balisage et sécurisation du périmètre pour interdire l'accès
Informer immédiatement le maître d'ouvrage de la découverte
Les erreurs qu'on voit le plus souvent
Continuer à gratter ou nettoyer en se disant que ce n'est qu'un petit bout
Balayer ou utiliser un souffleur, ce qui remet les fibres d'amiante en suspension dans l'air
Ne pas prévenir le maître d'ouvrage par peur de bloquer le chantier
Questions fréquentes
Puis-je continuer le ravalement sur une autre façade du bâtiment ?
Seule la zone contaminée et confinée doit être stoppée, mais le risque de propagation par le vent ou les équipements doit être évalué. La prudence impose de stopper l'ensemble des interventions tant que le périmètre n'est pas sécurisé.
Qui doit payer le diagnostic et le désamiantage ?
Le coût du désamiantage et de la gestion de l'amiante relève généralement du maître d'ouvrage dans le cadre des imprévus du bâtiment. Un avenant au marché de travaux sera nécessaire avec une entreprise certifiée.
Est-ce que je peux porter un masque FFP3 pour finir rapidement ?
Non. Les équipements de protection classiques ne suffisent pas pour intervenir sur de l'amiante et la poursuite du chantier nécessite obligatoirement un plan de retrait adapté par une entreprise certifiée.